律師解疑

王登山

問題

問：疫情引發(fā)施工合同糾紛，承包人適用不可抗力還是情勢變更？

新冠疫情以及防控措施，導(dǎo)致在建工程在一段時間內(nèi)停工，復(fù)工后，承包人又遇到人工材料費(fèi)的上漲，繼續(xù)按照原合同約定的價款履行，明顯虧損，承包人想與發(fā)包人協(xié)商解決目前的困難，法律依據(jù)是什么，是適用不可抗力還是情勢變更？

律師觀點(diǎn)

律師觀點(diǎn)：

承包人應(yīng)當(dāng)按照依法、依約、公平合理、妥善協(xié)商的原則，與發(fā)包人合理分擔(dān)因疫情而發(fā)生的工期、費(fèi)用、損失等，維護(hù)承包人合法利益，確保工程項目順利實(shí)施。既要適用不可抗力，也要適用情勢變更。

1.適用不可抗力解決工期和工程停工期間的損失。

《民法總則》第180條規(guī)定，不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。

《合同法》第117條規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。

本次疫情屬于不可預(yù)見、不可避免且不可克服的事件。

全國人大常委會法表示，新型冠狀病毒感染肺炎疫情這一突發(fā)公共衛(wèi)生事件，為了保護(hù)公眾健康，政府也采取了相應(yīng)疫情防控措施。對于因此不能履行合同的當(dāng)事人來說，屬于不能預(yù)見、不能避免并不能克服的不可抗力。

因此，承包人可以疫情屬于不可抗力不能履行合同、不能連續(xù)施工而停工，停工不能被甲方追究違約責(zé)任，因此延長工期不能被認(rèn)為違約，免除承包人的相關(guān)合同責(zé)任。

2.適用情勢變更，解決合同價款的調(diào)增，解決人工費(fèi)材料機(jī)械暴漲問題。

《民法典》第五百三十三條規(guī)定，合同成立后，合同的基礎(chǔ)條件發(fā)生了當(dāng)事人在訂立合同時無法預(yù)見的、不屬于商業(yè)風(fēng)險的重大變化，繼續(xù)履行合同對于當(dāng)事人一方明顯不公平的，受不利影響的當(dāng)事人可以與對方重新協(xié)商;在合理期限內(nèi)協(xié)商不成的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者解除合同。

人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件的實(shí)際情況，根據(jù)公平原則變更或者解除合同。

對比《合同法司法解釋（二）》第26條規(guī)定，《民法典》最新規(guī)定的情勢變更制度，更利于承包人解決目前的困境。

首先，擴(kuò)大了情勢變更的適用范圍，不可抗力發(fā)生時，如果繼續(xù)履行合同顯失公平，可以適用情勢變更制度;

其次，只要繼續(xù)履行合同對于一方當(dāng)事人明顯不公平，就可以適用情勢變更制度，不需要達(dá)到不能實(shí)現(xiàn)合同目的嚴(yán)重程度。目前，只要發(fā)生因?yàn)橐咔閷?dǎo)致人工材料價格上漲超過一定的幅度，造成價款明顯不合理、不公平，承包人就有權(quán)適用情勢變更制度要求調(diào)價。

另外，新規(guī)定了雙方協(xié)商前置程序。就價款漲價事宜，雙方只有先經(jīng)過協(xié)商程序，合理期限內(nèi)協(xié)商不成的，承包人有權(quán)申請法院或仲裁機(jī)構(gòu)，變更合同價款或解除合同。

據(jù)此，復(fù)工后可以繼續(xù)履行的工程施工合，但如發(fā)生繼續(xù)按照合同原有約定的價款履行，對承包人不公平不合理，承包人可以運(yùn)用情勢變更制度，要求調(diào)高工程價款。

作者單位：北京大成律師事務(wù)所

地址：北京市朝陽區(qū)大橋路9號橋福芳草地D座7層（100020）

電話：18601146333 ?（010）6279 9199

電子信箱：wangdengshan9@sina.com